电力施工劳务分包合同范本，水电劳务分包合同范本最新

今天由小编为大家整理发布，本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息，希望大家能够喜欢。

在建筑行业中，扩大劳务分包合同是一种常见的合作形式，用于将原始承包商的责任和工作范围转移给分包商。这种合同是确保项目顺利进行并满足双方利益的重要文件。本文将提供一份施工扩大劳务分包合同范本，帮助您理解合同的基本要素和条款。

1. 背景

本合同由原始承包商[Contractor A]和分包商[Contractor B]于【合同签订日期】签订。原始承包商是项目的总包商，分包商将根据本合同的约定承担特定的施工任务和责任。

2. 定义

以下术语在本合同中具有以下含义：

wWw.PingYin.cN

• 原始承包商 - [Contractor A]是项目的总包商。
• 分包商 - [Contractor B]是由原始承包商雇佣的分包商。
• 项目 - 指合同所规定的施工工作。

3. 工作范围

根据本合同，分包商有责任完成以下工作：

4. 工期

本合同的工期为【工期】，自合同生效之日起计算。如果分包商无法按时完成任务，原始承包商有权采取适当措施并要求分包商负责任何延期造成的额外费用。

5. 付款条款

分包商将根据完成工作的进度收取付款。付款细节如下：

• 工作任务 1 - 付款金额：【金额】，付款截止日期：【日期】。
• 工作任务 2 - 付款金额：【金额】，付款截止日期：【日期】。
• 工作任务 3 - 付款金额：【金额】，付款截止日期：【日期】。

6. 变更和解除合同

除非双方达成书面协议，否则不得对本合同进行任何变更或解除。任何变更或解除合同的要求必须由一方以书面形式通知对方，并附上详细的理由。

7. 保密条款

双方同意在本合同期限内和合同终止后保守合同中的商业秘密和机密信息，并不得向任何第三方披露。

8. 争议解决

如发生任何与本合同有关的争议，双方应尽力通过友好协商解决。如协商未果，争议将提交至【仲裁机构】进行仲裁，并接受仲裁机构最终的裁决结果。

9. 适用法律与管辖

本合同受【适用法律】管辖，并由【管辖地】的法院解释和执行。

通过阅读以上内容，您可以获得一份施工扩大劳务分包合同的基本框架。请注意，本范本仅供参考，并建议根据具体情况进行修改和定制，以确保合同符合双方的需求和法律要求。

WWw.517338.CoM麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站