今天由小编为大家整理发布，本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息，希望大家能够喜欢。
>合同编号：
www.pingyin.cn
____________工程名称：___________________
工程地点：___________________
(由设计人编填)
设计证书等级：_______________
发包人：_____________________
设计人：_____________________
签订日期：___________________
发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。
序号
分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总
投资
(万元)费率(%)
估算设计费(元)
层数建筑面积(㎡)方案初步设计施工图
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号资料及文件名称份数提交日期有关事项
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
序号资料及文件名称份数提交日期有关事项
第五条 本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。
付款次序占总设计费(%)付费额(元)付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付款20%定金本合同签订后三日内
第二次付款
第三次付款
第四次付款
第五次付款
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条 双方责任
1.发包人责任：
(1)发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.
(3)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
(4)发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
(5)发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。
2.设计人责任：
(1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
(2)设计人采用的主要技术标准是：____
(3)设计合理使用年限为______年。
(4)设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。
(5)设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。
(6)设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
---------------------------------------------------分割线------------------------------------------------
-----------------------------付费下载文档或成为VIP用户可继续阅读-----------------------------
更多合同模板请关注或抖音“中法邦法律服务”，40万份合同为您提供，中法邦法律服务专业律师审核模板合同，适合全行业，会员免费下载，为您公司提供一条龙服务！
深圳市中法邦法律顾问有限公司简称（“中法邦”）帮助企业建立风险防控体系，手把手辅导企业法律风险预防，从法律体检，人员培训，标准化服务三方面，主打落地，实效的法务机构。并拥有互联网法律的研发团队和服务团队，打造“法治中国，依法安邦”的服务理念，真正帮助客户解决问题 ，以客户需求为导向，致力于为个人、企业、律师提供专业、全面、高效的法律服务与法律工具，利用大数据帮助客户选择优秀律师，提高案件胜诉率，智能写合同更加高效的帮助客户预防风险，“工具+法律”为实现客户利益的最大化提供可靠的保障。
有必要的。建设工程施工合同大多使用的是示范文本。示范文本仅是一个比较通用的标准，但具体到特定项目，需要根据项目的实际情况，对示范文本作修改或补充。
国内的施工合同示范文本，都是借鉴的菲迪克合同文本，例如99版的，2013版，2007版的国内的文本，都有借鉴菲迪克合同文本。
国外的工程索赔，不管是工期索赔，还是费用索赔，都有着非常成熟的经验，非常丰富的案例，这都可以借鉴学习，尤其是工期索赔，国内在这块是空白，国外早就对这方面进行了非常深入细致的研究，也有相关的书籍。
是施工合同吧，建筑书店有卖，我们这10元一本
2017年建设工程施工合同示范文本包括三部分，第一部分合同协议书，第二部分通用合同条款，第三部分专用合同条款。
建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成： 1）《协议书》。
包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。
2）《通用条款》。
包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分，47个条款。
《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款，在使用时不作任何改动。
3）《专用条款》。
①具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。
《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。
②编制专用条款时应结合项目特点，针对通用条款的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
4）附件。
包括“承包人承揽工程项目一览表”等三个标准化附件。
尊敬的读者朋友们，今天我们将分享一份施工合同示范文本，旨在帮助您在工程项目中保障双方权益，确保项目按计划如期完成。
本合同由甲方（业主）和乙方（承包商）共同签署，双方达成以下协议：
甲方委托乙方进行以下工程项目的施工：
根据工程进度，甲方将按以下方式向乙方支付工程款项：
乙方承诺按照相关法律法规和技术标准要求完成工程项目，并提供以下保证：
任何关于工程项目变更、索赔的要求必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
一旦发现任何一方严重违反合同条款，非违约方有权采取以下措施：
本合同适用中华人民共和国的法律，双方一致同意将争议提交至本合同签署地的仲裁委员会解决。
希望以上施工合同示范文本对您有所帮助，以确保您的工程项目按时、高质量完成。请记住，签署合同前仔细阅读并确保双方权益得到保障。祝您的工程项目圆满成功！
如果您需要更多关于施工合同的内容，敬请联系我们获取更多咨询和建议。
谢谢阅读！
在建筑行业中，建筑施工合同扮演着至关重要的角色。它是建筑项目中合作双方的法律依据，明确了双方的权利和义务，保障了双方的利益。然而，对于很多人来说，起草一份合法合规的建筑施工合同是一项艰巨的任务。
为了帮助广大的建筑从业者更好地理解和起草建筑施工合同，我们特意整理了一份简版建筑施工合同示范文本，供大家参考。
甲方：（填写甲方名称和地址）
乙方：（填写乙方名称和地址）
1. 本合同的项目为（填写项目名称），位于（填写项目详细地址）。
2. 本合同涉及的工程范围包括但不限于：（填写工程范围）。
1. 合同总价款为（填写总价款金额）。
2. 乙方应按如下方式支付总价款：
1. 工程总工期为（填写总工期）。
2. 甲方应按合同约定的工期支付款项。
1. 本工程的质量标准应符合（填写相关标准和要求）。
2. 甲方有权对乙方的施工质量进行检查和评定，如发现质量问题，乙方应承担相应的责任。
1. 甲方和乙方均应遵守合同约定的各项义务，如有违反，应承担相应的违约责任。
2. 在工程施工过程中，如因乙方原因导致工程延误或影响工程质量，乙方应承担相应的违约责任。
1. 甲方和乙方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得向任何第三方披露合同内容和项目资料。
1. 对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如果协商不能解决，应提交至（填写仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼解决。
以上所述即为简版建筑施工合同示范文本，供大家参考使用。在实际起草建筑施工合同时，建议咨询专业律师以确保合同的合法性和完整性。希望本文对广大建筑从业者有所帮助，祝您的建筑项目顺利进行！
建设工程施工合同是规范建筑行业各方关系、维护各方合法权益的重要法律文书。随着时间的推移，建设工程施工合同示范文本也在不断更新和完善。2017年发布的建设工程施工合同示范文本，是根据实践经验和相关法律法规进行的修订和更新，以适应当今建筑市场的需求和变化。
建设工程施工合同示范文本2017年版共分为以下几个部分：
总则部分明确合同的目的、适用范围、合同文件的组成要素以及各方当事人的权利和义务等内容。建设工程施工合同示范文本强调诚实信用原则，要求各方当事人在签订合同时遵守公平交易的原则，确保合同的合法性和合理性。
工程项目部分详细说明了合同的工程性质、规模、位置、设计要求等基本信息。同时，该部分还对施工合同的验收和交付流程进行了规范，保障工程质量和时间的合理安排。
合同价款部分规定了各方当事人关于工程价款、支付方式、付款期限以及索赔和罚款的规定。合同价款是双方利益交换的核心，要求各方当事人按时足额支付工程款项，同时也规定了索赔和罚款的具体程序和标准。
工期部分明确了工程的起止日期、工期的计算方法、工期延误的处理方式等内容。合同约定了工期是为了保证工程的正常进行和按时完工，同时也规定了工期延误的责任和赔偿方式。
质量、安全和环境保护是建设工程施工合同不可或缺的内容。该部分明确了工程质量的标准和要求、安全生产的管理和措施以及环境保护的要求。合同要求各方当事人共同努力，确保工程质量符合相关标准，安全生产无事故发生，且合同工程对环境的影响降到最低。
工程变更和索赔是建设工程施工合同中常见的问题。该部分规定了工程变更的申请流程和原则、索赔的条件和程序，以及仲裁和诉讼的解决方式。合同要求各方当事人在产生变更或索赔时，按照合同的规定进行申请和处理，以维护合同的权威性和合法性。
违约责任部分明确了各方当事人在合同履行过程中的违约责任和违约后果。合同要求各方当事人认真履行合同义务，若有违约行为，则需要承担相应的法律责任和经济赔偿。
争议解决是建设工程施工合同中的重要环节。该部分规定了争议解决的方式和程序，包括协商、仲裁和诉讼等方式。合同要求各方当事人在发生争议时，通过友好协商、专业仲裁或诉讼程序解决争议，确保合同的有效性和合法性。
建设工程施工合同示范文本2017版的发布，为建筑行业提供了更加合理和完善的合同模板，使建筑工程的签订和履行更加规范和有序。同时，建筑从业者也需要深入了解和熟悉合同的内容，以确保自身权益的保障和合同约定的合规性。
建设工程合同是在工程建设领域中起着关键作用的重要文件。它规定了工程的相关条款，包括费用、工期、工程质量等。一个完善的合同文本可以为工程的顺利进行提供保障。以下是建设工程合同的示范文本：
本合同根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，以甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上，共同遵守并履行。
甲方和乙方在本合同中确认以下工程概况：
工期为从本合同签订之日起至工程竣工验收的期限，约定为[工期]。
1. 工程费用总额为[费用总额]，分期支付。
1. [工程质量标准]
2. [工程验收标准]
3. 建设单位代表和承包单位负责人共同参加工程竣工验收活动。
4. 验收合格后，乙方需提供有关工程质量的保修，并按约定解决工程期间因质量问题引起的责任事项。
1. 乙方需按照有关法律法规的要求，办理工程保险，并提供相关保险单据。
2. 乙方在承包工程期间，对所使用的材料和施工设备承担相应的保管、保养责任。
3. 甲方与乙方共同承担工程建设过程中的安全风险，并确保工程的安全。
1. 若甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期支付款项总额[逾期支付违约金]的违约金。
2. 双方均不得违反本合同的约定，如有违反，违约方应向守约方支付违约金。
1. 本合同经双方协商一致可以解除。
2. 合同解除后，双方应按照约定进行结算，并各自履行解除合同后的其他义务。
本合同在履行过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
以上为建设工程合同的示范文本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。在签订合同时，请各方仔细审核合同条款，确保合同的有效性和合理性。
WWw.517338.CoM麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站
免责声明：我们致力于保护作者版权，注重分享，被刊用文章因无法核实真实出处，未能及时与作者取得联系，或有版权异议的，请联系管理员，我们会立即处理，本文部分文字与图片资源来自于网络，转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请立即通知我们，情况属实，我们会第一时间予以删除，并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间：8:00-18:00
客服电话
13524672021
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
