今天由小编为大家整理发布，本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息，希望大家能够喜欢。
>实际的签订过程中双方一定要留意条款是否齐备，尤其是涉及到职责和争议的解决，需要作出明确的规定，避免今后无可靠依据作为支持。
建筑工程施工承包垫资合同
发包人：
wWw.PingYin.cN
(以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
(四)工程价款：本工程投资额约 元人民币。
(五)承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。
第二条 合同工程
(一)开工日期： 年 月 日
(二)竣工日期： 年 月 日
(三)合同工程总日历天数180天。
第三条 合同价款
(一)合同价款依据
土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
(二)工程结算
1、工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：
(1)工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。
(2)工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
(3)乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。
2、乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。
第四条 质量标准
工程质量标准为：
(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。
(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。
(三)具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。
第五条 材料供应及机械租赁
(一)乙方采购材料及要求
1、应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。
2、乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
(二)周转材料及机械租赁：
乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条 安全文明施工
(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。
(四)乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
(五)乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
(六)施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第七条 双方职责
(一)甲方职责
1、负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
3、办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
5、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6、协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7、负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8、及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
(二)乙方职责
1、办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2、负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3、开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
4、将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
5、尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。
6、无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。
7、施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
8、不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
9、项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
10、上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。
11、施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
12、负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
13、自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。
14、搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。
15、自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
16、遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。
17、自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
18、按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
第八条 工程价款的支付
(一)本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
(二)付款方式
本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到建设项目中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
第九条 违约责任
(一)甲方
未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。
(二)乙方
1、未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。
2、不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。
3、进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。
4、若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。
第十一条 其它
1、乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。
2、乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
3、工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。
第十二条 附则
合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
第十三条
1、未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。
2、与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。
3、本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。
附：1、《工程质量保修书》;
2、议价价格表
3、《工程预算书》。
甲方单位： 乙方单位：
甲方代表： 乙方代表：
签约地点：
签约日期： 年 月 日
防水卷材主要用于室外的建筑场所，如：墙体、屋顶、隧道、地下停车厂、垃圾填埋等场所。它是一种柔性建筑材料产品，可以直接铺垫在混凝土砂浆上面，防止外部雨水和地下水的渗漏。产品主要包括沥青（SBS）防水卷材和聚合物防水卷材。虽然防水卷材有很好的防水性能和柔韧性，但也有着自身的限制性。室内做防水的地方，如：卫生间、阳台、厨房，总的面积太小，不适合用卷材做防水。因为存在比较多的墙角、管道口。
公路工程施工合同管理的合同依据为施工合同文件。施工合同文件主要由以下几部分构成：
1、合同协议书及附件；
2、履约担保；
3、中标通知书；
4、投标函及投标函附录；
5、招标文件补遗书；
6、通用合同条款；
7、公路工程专用合同条款；
8、项目专用合同条款；
9、技术规范、图纸、已标价的工程量清单、施工组织设计、辅助资料表；
10、其他合同文件。
应根据招标文件或施工图纸确定的承包范围填写。如可以填写土建工程，或者填写土建、线路、管道、设备安装及装饰装修工程。 也可以更具体一些，填写是否包括采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等专业工程的安装以及室外线路、管道、道路、围墙、绿化等工程。
特级企业：
1、取得施工总承包特级资质的企业可承担本类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务；
2、取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等专业中任意1项施工总承包特级资质和其中2项施工总承包一级资质，即可承接上述各专业工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务,及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。
3、取得房屋建筑、矿山、冶炼、石油化工、电力等专业中任意1项施工总承包特级资质和其中2项施工总承包一级资质，即可承接上述各专业工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。
4、特级资质的企业，限承担施工单项合同额6000万元以上的房屋建筑工程。
施工成本控制：从工程投标报价开始，直至项目竣工结算完成为止，贯穿于项目实施的全过程。在施工中通过对人工费、材料费和施工机械使用费，及工程分包费用进行控制。施工成本控制就是要在保证工期和质量的满足要求的前提下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。
施工阶段是控制建设工程项目成本发生的主要阶段,它通过确定成本目标并按计划成本进行施工资源配置,对施工现场发生的各种成本费用进行有效控制,方法如下:
一.人工费的控制
二.材料费的控制
材料用量控制:
定额控制
指标控制
计量控制
包干控制
材料价格控制
三.施工机械使用费控制
四.施工分包费用的控制
工程施工承包合同是建筑行业中常见的合同类型，用于规定工程的施工、交付和支付等事项。然而，在实际操作中，有时候由于各种原因，合同可能需要终止。本文将详细介绍工程施工承包合同终止的法律原因和程序。
一、法律原因
1. 合同违约：一方未履行合同义务或不能按时、按照约定的质量和数量履行合同义务，构成合同违约。例如，承包商没有按照合同要求完成工程或提供合格的材料。
2. 合同变更：当双方协商一致需要变更合同内容时，根据法律规定可以终止原合同，并签订新合同。变更合同一般需要经过补充协议或书面确认。
3. 不可抗力：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，例如地震、洪水、战争等。当不可抗力事件发生，可能导致合同无法履行，双方可以依据不可抗力条款终止合同。
4. 法律规定：法律规定了某些情况下可以终止合同，例如合同修订的约定或合同期满等。
二、终止程序
1. 终止通知：一方决定终止合同时，应当书面通知对方并明确提出终止原因。通知应包括终止日期、违约责任承担等内容。在发出终止通知后，双方应协商处理未完成工程和支付款项的事宜。
2. 和解协议：双方可以通过和解协议达成一致，解决未完成工程和支付款项的问题。和解协议一般包括双方的权利义务、工程的交接等内容。
3. 诉讼仲裁：如果双方无法达成一致，可以选择通过诉讼或仲裁解决争议。在诉讼或仲裁过程中，法院或仲裁机构将依据相关证据和法律规定，判决或裁决合同的终止和相关赔偿。
三、终止后的处理
1. 完工验收：在终止合同后，双方应进行工程的完工验收。验收时应确保工程质量符合合同要求，检查工程的完整性和安全性。
2. 结算支付：终止合同后，承包商有权向业主申请结算工程款，并要求支付工程费用。业主则可以要求扣除违约责任产生的损失。
3. 权利义务转移：终止合同后，相关的权利和义务将根据合同约定或法律规定进行转移。例如，业主有权委托其他承包商继续完成工程。
4. 违约责任：如合同终止是由一方违约引起的，违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方的损失。
五、注意事项
1. 合同规定：在签订合同时，双方应明确约定合同终止的条件和程序。合同中可以包括终止通知方式、和解协议、争议解决方式等内容。
2. 法律咨询：若遇到合同终止的问题，建议咨询相关领域的法律专家。他们可以为您解答法律问题并提供专业意见。
3. 协商解决：在终止合同前，双方可尽量通过协商解决分歧。协商是解决争议的有效方式，可以保持双方的关系和声誉。
总结起来，工程施工承包合同终止的法律原因包括合同违约、合同变更、不可抗力和法律规定等。终止合同的程序一般包括终止通知、和解协议和诉讼仲裁等步骤。终止后的处理包括工程完工验收、结算支付和权利义务转移等。在处理合同终止问题时，双方应注意合同规定、法律咨询和协商解决等事项，以确保合法权益的保护。
1.甲级可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务,其规模不受限制。
2.乙级可承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。
3.丙级可承担本专业资质范围内各类建设工程项目丙级规模的工程勘察业务。
主要区别在于施工范围不同。
建筑工程施工合同，其施工范围仅限于土建工程；
建设工程施工合同，则不但包括土建工程，还包括安装工程，以及与安装工程相关联的调试试运行。
当然，无论哪种合同，其施工范围都必须在合同内容中详细填写，以免产生歧义和纠纷。
机电工程施工总承包资质的承包范围是比较广泛的。具体来说，包括机电工程、给排水工程、暖通空调工程、火灾报警及自动灭火工程、电子与智能化工程等多个方面。总的来说，机电工程施工总承包资质包括机械工程和电气工程两个方面，并且涉及到多个专业的施工，因此具有比较丰富的承包范围。此外，机电工程施工总承包资质需要在提供工程设计、采购、施工、调试、试运行等全过程服务的能力方面进行综合评价，因此施工承包范围还需要根据具体的资质等级进行相应的指定。
WWw.517338.CoM麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站
免责声明：我们致力于保护作者版权，注重分享，被刊用文章因无法核实真实出处，未能及时与作者取得联系，或有版权异议的，请联系管理员，我们会立即处理，本文部分文字与图片资源来自于网络，转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请立即通知我们，情况属实，我们会第一时间予以删除，并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间：8:00-18:00
客服电话
13524672021
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
