室内装修合同清单，室内装修合同注意事项

今天由小编为大家整理发布，本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息，希望大家能够喜欢。

一、室内装修合同？

装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。

根据我国《住宅室内装饰装修管理办法》第二十四条的规定，住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：

www.xtw.com.cn

（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；

（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；

（三）装饰装修工程的开工、竣工时间；

（四）装饰装修工程保修的内容、期限；

（五）装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间；

（六）合同变更和解除的条件：

（七）违约责任及解决纠纷的途径；

（八）合同的生效时间；

（九）双方认为需要明确的其他条款。

二、装修合同属于建设工程施工合同吗？

《合同法》第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。根据这一法律规定，装修合同的内容如果是装修施工，就属于建设工程施工合同，如果是装修设计，则属于建设工程设计合同。不少装修合同的内容包括设计与施工，那就属于建设工程设计施工合同。

三、哪里可以看室内装修实例图片？

一是可以找设计师，询问意见的同时也能看到很多图片；二是上有关家居设计网站，上面也有很多灵感集，我觉得

这里就有很多，可以去了解了解

四、什么是室内装修业绩证明合同？

一般招标甲方需要乙方提供近三年的室内装修业绩，业绩证明合同，就是你以前中标施工过的装修合同，一般重要的、需要保密的复印时可不复印，主要提供前面的承包工程名称及单位名称、承包范围及后面双方盖章签字部分等的复印件。

五、装修公司正规合同怎么写 室内装修合同范本？

众所周知，在装修之前要和装修公司签订装修合同，这样才能保障双方的合法权益不受损害。那么房屋装修合同怎么写呢？下面我们就来详细介绍一下：房屋装修合同怎么写以及房屋装修合同模板。

房屋装修合同怎么写：

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲乙双方通过友好协商，甲方决定委托乙方装修房子，为保护双方的合法权益，双方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1. 装饰施工地点：________。

2. 住房结构：3房2 厅 1套，施工面积 110平方米。

3. 装饰施工内容：详见附件一。

4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)

5. 工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。

二、工程价款及结算的约定

1.房屋总价：￥200000元，大写：贰拾万人民币，详见本合同装修报价单。

2.按以下形式支付工程款：

(1)第一次支付10000元订金，第二次付款时扣除。

(2) 第二次签完合同后，开工前支付房屋总价的50% 合计100000元.

(3)第三次施工过半后支付房屋总价的40%。

(4)第四次验收后支付房屋总价的10%。

(5)工程款结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期两年。

三、违约责任

1.若因为甲方原因导致延期延误，甲方要补偿乙方的损失，每停工一天，甲方付乙方________元。若甲方没按合同约定付款，每延误一天，支付_______元违约金。

2.若因为乙方原因延误交房，每延误一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。

四、纠纷处理方式若双方对合同有异议，要通过协商来处理，若协商无效，则要向人民法院提起诉讼。

五、合同的变更和解除合同经双方签字后立即生效，双方必须一起遵守。

六、本合同一式2份，甲、乙双方各保管一份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章) ________。

乙方(签章) 电 话：________。

签订地点：______。

签订日期： ______年______ 月 ______日。

六、建筑工程施工合同与建设工程施工合同的区别？

主要区别在于施工范围不同。

建筑工程施工合同，其施工范围仅限于土建工程；

建设工程施工合同，则不但包括土建工程，还包括安装工程，以及与安装工程相关联的调试试运行。

当然，无论哪种合同，其施工范围都必须在合同内容中详细填写，以免产生歧义和纠纷。

七、我想做室内装修工程施工应该应聘什么职位呢？

做室内装修工程可以与装修公司应聘 ，室内装修工 ，

八、室内装修合同中的设计深度指什么？

室内装修合同中的设计深度是指：设计细化的程度，完整的施工图纸是细到水电管线怎么走的位置都标明的，但是大部分设计公司只会出水电示意图。

　室内装修包括房间设计、装修、家具布置及各种小装点。偏重于建筑物里面的装修建设 ，不仅在装修设计施工期间，还包括住进去之后长期的不断装饰。另外应逐渐树立“轻装修、 重装饰”的概念。装修时，使用的材料越多、越复杂，污染物可能越多。

九、工程施工合同是不是采购合同？

工程施工合同不是采购合同。但是他是项目合同。

十、如何区分承揽合同与建设工程施工合同？

《民法典》第七百七十条第一款规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。”第七百八十八条第一款规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。”《民法典》第八百零八条规定：“本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。”因此，建设工程合同实际上是承揽合同的一种特殊类型。

建设工程施工合同在性质上虽然属于特殊的承揽合同，但二者仍然存在明显的区别，根据以下因素进行综合判断：

1.建设工程合同实行严格的资格准入制度和强制监管，这与承揽合同存在本质区别；

2.合同标的是否构成不动产一部分或添付成为不动产；

3.双方合同权利义务是否有验收资料收集、工程质量保证金交付、保修期等属于建设工程合同专有内容；

4.合同义务是否在竣工图要求范围内；

5.合同价款是否包含建设工程施工，承包内容是否包括构成工程实体的分部分项工程建设活动；

6.根据《建筑法》《建筑业企业资质管理条例》《建筑业企业资质标准》《建筑工程的分部工程、分项工程划分》《建设工程分类标准》《建设工程安全生产管理条例》等规定中关于建筑活动概念、范围、分类进行界定是否为建设工程合同。

实务中，建设方或总包方在施工过程中与第三方签署《建设工程分包合同》，将门窗的制作安装、建筑砼梁板定制与安装、其他建筑构件的制作、预拌混泥土等分包给第三方。对该建设工程分包合同的性质要具体情况具体分析。如果第三方仅仅负责制作、运输，且安装是按照甲方要求下进行，不负责此部分工程验收（仅仅对提供门窗、梁板、其他构件进场检验负责），其制作的门窗、建筑砼梁板、其他建筑构件虽然构成了不动产一部分，但合同性质属于承揽合同项下的定做合同（四级案由）。又如：第三方仅仅提供现场预拌混泥土，只按照合同约定的配合比提供现场需要的合格水泥砂浆，不参与工程实体的分部分项工程建设活动（水泥浇筑，压光、养护等），则为定做合同。

下面看一个案例

【河南省高级人民法院（2020）豫民辖387号】

裁判要旨：建设工程合同纠纷适用专属管辖，合同中的管辖约定不能对抗专属管辖。

裁判原文：建设工程合同纠纷是指当事人之间因订立、履行、变更、终止建设工程合同发生的权利义务纠纷。因建设工程属于一种特殊的承揽合同，由于其特殊性，建设工程合同纠纷依法按照不动产纠纷确定管辖。住房和城乡建设部2012年12月25日发布于2013年5月1日施行的《建设工程分类标准》亦将管道与设备防腐工程纳入建设工程种类。虽然原、被告双方在合同中约定了管辖条款，但该约定管辖条款内容因违反专属管辖的规定而属无效。本案应由案涉工程所在地人民法院管辖。

WWw.517338.CoM麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站