今天由小编为大家整理发布,本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息,希望大家能够喜欢。
>工程合同书,是指建设单位和施工单位,为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间的权利、义务关系的书面协议。签订建设工程施工合同,必须以建设设计和具体建设计划文件,已获得国家有关部门的批准为前提。工程合同书样本应具有以下内容:
www.ziliaopan.com
第一、建筑单位、施工单位的具体信息,如名称、单位地址、工商注册号、电话号码、法定代表人等;
第二、所要建设工程的整体概况,如工程名称、地点;承包内容、范围、方式;
第三、质量要求、工期要求等;建设方、施工方各自的工作要求、权利与义务、违约责任及免责条件;
第四、当事人双方关于质量、工期、价款、结算、材料、安全生产的约定;
第五、合同书的变更与解除、争议解决办法;
第六、合同书份数的确定;
第七、当事人双方的亲笔签名或盖章,注明年、月、日。
尊敬的读者们,今天我将为大家带来关于机械施工清包工合同协议书的相关知识。作为一份具有法律效力的合同文件,机械施工清包工合同协议书对于机械施工项目的顺利进行起着至关重要的作用。在本文中,我将详细介绍机械施工清包工合同协议书的基本要素、签订流程以及常见的纠纷处理方式。
一份完整的机械施工清包工合同协议书应当包含以下基本要素:
机械施工清包工合同协议书的签订是一个重要的程序,以下是一般的签订流程:
尽管机械施工清包工合同协议书的签订旨在达成合作共赢的目的,但在实际操作中难免会出现一些纠纷和争议。以下是常见的纠纷处理方式:
总结:
机械施工清包工合同协议书对于机械施工项目的顺利进行至关重要。通过明确合同的基本要素、规范签订流程以及合理处理纠纷,可以保证双方利益的合理保护和维护。因此,在机械施工项目中,应当重视机械施工清包工合同协议书的编写和签订,以确保工程的质量和进度。
希望本文能对读者们有所帮助,对机械施工清包工合同协议书有更加深入的理解。感谢大家的阅读!
包工包料合同协议书
甲方:
乙方:
根据 双方协商,甲方就建房所需要的各种材料,完全委托给乙方办理,乙方要根据建房协议要求,必须实事求是的购买,不得弄虚作假,保质保量。甲方先行付购料款15万元,余款待房屋建成后付清,特定合同
甲方签字
乙方签字
xxxx年x月x日
施工合同书
甲方:xx机电公司,乙方:xx建筑公司
甲方拟建设一栋两层办公楼,底层面积540平方米,砖混结构包工不包料,合同条款如下:
1、按设计图纸施工,包工费每平方米500元x1080二54万元,开工先付30万元,余款竣工验收合格后三日内一次付清。
2、工期三个月,自2022年6月15日到9月15日。
3、施工及验收标准按国家建设部施工及验收规范执行。
4、违约责任按合同法相关规定执行。
5、未尽当了宜另行协商。
甲方:签字盖章,乙方:签字盖章
2022年6月12日
甲方:
项目部:
工程乙方:
为贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,切实加强施工现场的 临时用电安全管理工作,保证施工人员在生产过程中的生命安全和身体健康,落实各项临时用电安全管理制度。根据国家、北京市关于建设工程施工现场临时用电安全管理的 法律,法规及本公司的 各项管理规章制度,经双方协商,特制定本协议:
一、项目部责任:
1、项目部建设临时用电安全领导小组,设立专职电气工长,明确责任分工,落实到人。
2、建立各项临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
3、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
4、建立安全检测制度。定期队临时用电工程的接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器等进行检测,发现问题及时解决处理,并做好记录。
5、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录。
6、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,并在有效期内。
7、项目部管理人员做到不违章指挥,并及时纠正和制止施工人员违反安全用电的行为。
8、建立电气火灾日常检查制度,强化安全用电管理,成立预防电气火灾应急抢救队伍。
二、施工队及其负责人的职责:
1、施工队必须认真遵守公司及项目部的各种临时用电管理制度:服从项目部的管理,建立安全用电领导小组,设立专业电工,明确责任,并与本队所有专业电工和各类用电人员签订安全用电协议书。
2、施工队负责人负责每月组织本队全体人员进行安全用电知识教育和培训,并负责监督检查本队人员执行落实情况,发现隐患,及时解决处理。
3、施工队负责人必须保证专业电工和各类用电人员持有效证件上岗作业,并对其进行日常性安全用电培训和检查。
4、施工队长、专业电工班组长必须监督施工人员劳保用品的 正确佩戴和使用,防护用品佩戴不正确的要及时纠正,严禁违章作业。
5、班组长每天要在施工中自检,发现电气安全隐患要及时解决处理并报告项目部,施工队负责人必须按照项目部及上级部门在检查中提出的临电安全隐患问题及时组织人员、按规定时间和整改要求进行落实。
6、施工队长及班组长必须按照项目部下达的临时用电安全交底内容施工,并负责向施工人员传达和履行签字手续。
7、施工队专业电工负责定期和不定期队临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行监测、维修,发现隐患及时消除,并建立监测维修记录。
8、发生触电事故和电气火灾要保护好现场、抢救伤员和及时向项目部及相关部门汇报。
三、乙双方必须严格遵守和履行本协议的规定,出现争议和责任事故,应协商解决,分清法律责任,各负其责。
四、本协议一式两份,自签订日期之日起生效,工程交付甲方后自行终止。
注: 项目部可依据本协议签订相应补充协议
项目负责人签字:
施工队负责人签字:
年 月 日
去下载范本,然后改改就成了!去哪个库里找找吧,多着呢
以下是浙江省低层农村住房建设施工合同(示范文本),供参考。
发包人:
居民身份证号码: 联系
通讯地址:
承包人:
(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)
通讯地址:
邮政编码: 联系
统一社会信用代码: 企业资质证书号:
法定代表人: 联系
委托代理人: 联系
(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)
居民身份证号码: 联系
通讯地址:
根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、建房概况
1.建房地点:
2.建房规模: 层,总建筑面积 ㎡;结构形式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。
3.宅基地用地批准文件文号: ;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号: 。
二、承包内容和方式
1.承包人按照发包人提供的设计图纸,承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定,可以选择多项):□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他 。
2.承包方式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他 。建筑材料、建筑构( 配) 件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外,均由承包人提供。
三、合同工期
计划开工日期: 年 月 日;计划竣工日期: 年 月 日。工期总日历天数: 天。
四、价款支付和费用承担
1.总价款:人民币(大写) (? 元),价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的,变更部分的费用按实增减。
2.发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在□中以划√方式选定,只能选择一项):
□按施工进度支付:
(1)开工时支付预付款人民币(大写) (? 元);
(2)地基基础验收合格之日起 日内支付进度款人民币(大写) (? 元);
(3)地上一层验收合格之日起 日内支付进度款人民币(大写) (? 元);
(4)地上二层验收合格之日起 日内支付进度款人民币(大写) (? 元);
(5)地上三层验收合格之日起 日内支付进度款人民币(大写) (? 元);
(6)竣工结算完成后 日内付清剩余价款人民币(大写) (? 元)。
□其他付款方式:
3.承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬,以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失,但是,因发包人原因导致或者加重的损失,由发包人承担。
五、施工要求
1.发包人应当在开工 日前向承包人提供设计图纸,并保证建房地点通电、通水、通路,场地具备施工条件,与周边邻居不存在影响施工的纠纷。
2.发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构( 配) 件和设备均应当符合国家和省规定标准,除就地取材的竹、木等材料外,应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构( 配)件和设备。
3.承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工,采取安全施工措施,及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查,对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。
4.承包人完成隐蔽工程施工后,应当提前 日通知发包人验收。发包人不能按时验收的,应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收,也未通知承包人延期的,承包人有权自行验收,验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的,不得进入下一道工序施工。
5.承包人完成全部施工内容,并备齐施工档案资料后,可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起 日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的,发包人应当在 日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的,承包人应当返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后,应当通知发包人,按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的,发包人不得使用。
6.承包人对建房承担质量保修责任,保修期为:地基基础和主体结构 年,屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗 年,电气管线、给排水管道 年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,保修期自其实际占有之日起算。
7.建房经竣工验收合格的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因,自收到通知之日起 日内未完成竣工验收的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,以其实际占有之日为竣工日期。
六、竣工结算
承包人应当自竣工验收合格之日起 日内向发包人提供结算清单,发包人应当自收到结算清单之日起 日内完成审核,逾期未完成审核且未提出异议的,视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的,应当自收到审核意见之日起 日内提出,逾期未提出异议的,视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款,发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款,按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。
七、违约责任
1.发包人具有下列情形之一的,承担相应的违约责任:
(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的,按日计算向承包人支付逾期应付款万分之 的违约金,逾期超过 日的,承包人可以解除合同;
(2)发包人提供的建筑材料、建筑构( 配) 件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定,导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的,承担承包人相应损失;
(3)发包人违反合同约定造成停工的,按每日 元的标准向承包人支付违约金;
(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的,承担因此造成的承包人实际损失。
2.承包人具有下列违约情形之一的,承担相应的违约责任:
(1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构( 配) 件和设备,给发包人造成损失的,承担发包人相应损失;
(2)承包人施工质量不符合合同约定的,承担发包人相应损失;
(3)承包人未按合同约定期限完成施工,造成工期延误的,按每日 元的标准向发包人支付违约金,工期延误超过 日的,发包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的,承担因此造成的发包人实际损失。
八、争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议,双方可以通过协商、调解解决,也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定,只能选择一项):
□向仲裁委员会申请仲裁;
□向人民法院提起诉讼。
九、其他事项
1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
3.本合同一式 份,具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。
发包人(签字或者盖章):
承包人(签字或者盖章):
签订日期: 年 月 日
工程合同协议书实际上就是工程承包合同,内容是:甲方:发包方,乙方:承包方;工程期限,分期付款时间点对应工程量和付款金额,付款方式,延期交付工程罚款规定,工程验收质量要求等。以外情况协商解决。然后是甲方乙方盖章签字,合同公证机关盖章。
1 有很多种,需要具体情况具体分析。2 一般情况下,补充协议书需要包括补充协议的名称、补充的内容、补充的条款和约定等,具体的范本需要按照合同的具体情况进行制定。3 如果需要制定施工合同补充协议书,可以参照一些正规机构发布的模板,或者咨询专业人员进行定制。同时需要根据具体情况进行,确保补充协议书的合法性和有效性。
是施工合同,只包工不包料是劳务合同。
WWw.517338.CoM麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
13524672021
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态