今天由小编为大家整理发布,本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息,希望大家能够喜欢。
>刮腻子工程合同书样本1
甲方:
www.nokibar.com
乙方:
双方本着平等互利的原则,根据国家有关法律、法规的规定,自愿就工程的外墙、屋面(以上)等外涂料工程施工达成如下和约:
一、施工承包范围:
工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。
二、施工承包工期:
1、自20xx年09月26日至20xx年10月15日。
2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。
3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期每拖延一天,承包人受罚人民币2000元,并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
三、施工承包价格:
1、工程单价:每施工平方米包工料22元。(包括材料、施工、运输等)
2、工程量:工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。
四、施工质量要求:
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-2001)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费),并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;
3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;
4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;
5、基层腻子必须最少不得少于三遍,涂料面层最少不得少于三遍;
6、涂料的颜色、必须均匀一致,不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。
7、施工主要工序应满足以下顺序:
修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料时,不得有漏涂和流俯现象,等第一罩面涂料干燥后,方可施工。
五、承包方式:
包工包料
六、付款方式:
(1)、工程款的支付根据实际情况而定,但每次支付不得超过已完成工程量的80%。
(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;
(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。
七、工程条件
为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:
1.施工基面满足相关规范要求。
2.提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。
3.施工现场所需水、电。
八、安全施工要求:
1、乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。
2、遵守甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。
3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故,由施工方承担。
4、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理,费用乙方自负。
九、其他
1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者,否则,由此造成的工程拖延每天罚款人民币2000元,并承担由此引起的`其它责任(总工期、质量、安全),发包人并将马上终止合同。
2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理,费用有承包人自负,否则由此引起的后果有承包人自负,并不得以次为借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期,包括不可抗力。
4、在保修期限内,承包人不在要求的期限内保修,发包人可委托其它人员进行修理,费用从保修金中扣除,承包人并应负责由此产生的后果。
十、本合同一式二份,发包人、承包人各执一份。
甲方(签章):
乙方(签章)
时间:
刮腻子工程合同书样本2
卖方(甲方)
买方(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,为明确双方权利义务,经甲乙双方充分协商,签订本合同。
第一条品种、数量及价格(可另附表)
品种:
规格:
产地:
商标:
交货期限:
数量:(公斤)
单价:(元/公斤)
金额:(元)
______年______月______日—______年______月______日
合计金额 (大写)
第二条质量要求:
第三条包装要求:
(一)包装方式及要求。
(二)包装物由方提供,费用由方承担。
第四条交付和货款支付
(一)交付的方式按下列第项执行:
1、实行送货的,甲方应按合同约定的时间段送至________。
2、实行提货的,乙方应按合同约定的时间段至提货。
(二)货款的支付按下列第项执行:
第五条验收:
第六条合同的`变更:
第七条违约责任:
第八条其他约定事项:
第九条争议的解决:
发生争议的,由双方协商解决或申请工商部门调解,也可按下列第_____种方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第十条合同经双方签字(盖章)之日起生效。本合同一式份,甲乙双方各执份(交工商部门备案一份)。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
联系方式: 联系方式:
签约地点:
签约日期:______年______月______日
个人承包合同是一种常见的合同形式,用于约定个人与他人之间承包某项工作或服务的具体内容和条件。在撰写个人承包合同时,需要考虑到法律规定和双方的权益,以确保合同的有效性和可执行性。
在个人承包合同中,首先需要明确双方的基本信息:
另外,在合同中可以约定合同生效的日期和期限,确保双方对于合同履行的时间有明确的约定。
个人承包合同的核心是明确工作或服务的具体内容和要求,以确保合同的可执行性。
在合同中,应该明确以下内容:
以上内容应该尽可能地详细和具体,以确保双方在合同履行过程中没有歧义和争议。
个人承包合同中的费用和支付方式是双方合作的重要内容,应该明确约定。
首先,应该约定工作报酬的具体金额和支付方式。可以约定一次性支付、分期支付或按照工作进度支付等方式,确保乙方能够按照约定获得报酬。
此外,还应该考虑到以下费用的约定:
明确费用和支付方式可以避免不必要的纠纷和争议,确保合同的顺利履行。
为了明确双方在合同履行过程中的责任和权益,应该约定违约责任和争议解决方式。
首先,应该明确违约责任的约定,包括:
另外,为了解决合同履行过程中的纠纷和争议,可以约定以下解决方式:
通过明确违约责任和争议解决方式,可以降低双方在合同履行过程中所遇到的风险。
个人承包合同中还可以根据具体情况约定其他条款,以满足双方的需求和利益。
例如:
在编写其他条款时,应该考虑到具体情况和法律法规的限制。
总之,个人承包合同的撰写需要充分考虑双方的利益和合法权益,确保合同的有效性和可行性。合同中应该明确约定合同主体信息、工作或服务内容、费用和支付方式、违约责任和争议解决方式以及其他条款等内容。通过合理的合同约定,可以有效规范双方的合作关系,避免不必要的争议和纠纷。
回答如下:个人承包施工安全协议书
为确保施工安全,保障工人生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规,特制定本施工安全协议书,供施工方和工人遵守。
一、施工方应切实履行安全生产主体责任,全面负责本工程的施工安全工作。负责施工现场安全管理,组织施工方全体工作人员,认真学习、遵守我国的安全生产法律、法规和规章制度,不得违法违规施工。
二、施工方应当对工人进行安全生产教育和培训,使其具备安全生产知识和技能,确保施工过程中不发生人身伤亡、环境污染等安全生产事故。
三、施工方应当按照国家有关法律法规和标准要求,采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全。
四、施工方应当对施工现场的消防设施、电气设备、机械设备等进行检查和维护,确保设备正常使用。
五、施工方应当制定应急预案,做好应急救援准备工作,及时采取应急措施,防止事故扩大。
六、施工方应当定期对工程现场进行安全检查和评估,发现问题及时整改,确保施工现场的安全。
七、施工方应当配备专职安全管理人员,负责施工现场安全管理和安全生产监督,及时排查隐患,防范事故发生。
八、本协议自签订之日起生效,有效期至施工完成验收。如有争议,双方协商解决,如协商不成,可向有关行政部门申请调解或通过法律途径解决。
九、本协议未尽事宜,可由双方在签订后协商制定补充协议。
施工方(盖章): 工人签字:
日期: 日期:
施工承包合同需要注意以下几点:
第一,合同主体审查。承包人和发包人应注意审查彼此的资质。
第二,工程范围。发包人与承包人都应当对合同工程范围条款进行明确约定。
第三,建设工期。合同应对工期约定要准确、完善。
第四,工程质量。
第五,工程造价。发包人与承包人都应注意工程造价及合同造价的事项约定。
第六,技术资料交付时间。承包人应注意在合同中约定发包人提供施工技术资料的时间。
第七,材料和设备供应责任。
第八,工程进度款的拨款和结算。通常是按月付款或按工程进度拨付。
第九,竣工验收。应以国家有关部委颁发的相关规定和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。
第十,质量保修范围和质量保证期。
第十一,违约责任的约定应具有可操作性,以利于执行。
第十二,其他条款。如
1.作为承包人或发包人,由于工程量大或者工程数量多时,办理的授权手续及职责和权限。
2.争议管辖约定不能违反级别、专属管辖的规定,选择仲裁的仲裁委员会的名称应当准确无误。
3.双方对合同履行有特殊要求的,应当在合同中予以明确约定。
两者最大的区别是在工程范围:
工程总承包是企业对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行等进行全过程的承包。
施工总承包,是指施工单位仅对施工任务(一般指土建部分)的承包 。其他阶段的承包任务由建设单位发包给其他的承包单位负责。
(1)工程开展程序不同施工总承包模式的工作程序是:先进行建设项目的设计,待施工图设计结束后再进行施工总承包投标,然后再进行施工。而如果采用施工总承包管理模式,施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图,当完成一部分施工图就可以对其进行招标,施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。
(2)合同关系:施工总承包管理模式的合同关系有两种可能,即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包签订合同。而采用施工总承包模式时,由施工总承包单位与分包单位直接签订合同。
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
更多内容可关注“论道建筑业”
总承包合同
总承包合同是承包人与建设单位(业主)签订的、由承包人承担工程建设全过程直至工程竣工验收,或对工业建设项目还包括试运转、试生产、最终向建设单位(业主)移交使用(交钥匙)的承包合同。
基本信息
中文名总承包合同签订双方承包人与建设单位(业主)使用率少数
基本简介
上述建设全过程包括方案选择、总体规划、可行性研究、工程勘测、设计、施工以及材料、设备供应等在内。总承包合同由承包人对建设单位(业主)负责到底,一般是双方通过协商洽谈的办法签约,在国际承包市场上,这种合同形式仍占少数。在发达的资本主义国家,如美国建筑承包合同总数中,这种总承包合同约占10%。
施工任务委托合同为承揽合同,施工合同属于建设工程施工合同,俩者有区别,也由共同点。
施工合同和总承包合同是建设工程中常见的两种合同形式,它们有以下的区别:
1. 合同主体不同:施工合同是由建设工程的业主和承建单位之间签订的合同,承建单位一般为建筑企业或个体工商户;而总承包合同是由建设工程的业主与总承包商(承包单位)签订的合同,承包单位一般是有较强综合实力的大型建筑企业。
2. 分包情况不同:在施工合同中,业主通常会将工程分为若干个施工分部或者工程量清单项,由承建单位分别承包实施。而在总承包合同中,总承包商承担工程的全部或大部分工作,可以选择自行施工或委托其他单位承包。
3. 合同范围不同:施工合同的范围通常仅限于承建单位的建筑工程施工范围内,而总承包合同的范围则更为广泛,包括设计、施工、采购、监理等多个方面。
4. 合同风险责任不同:在施工合同中,业主通常会对工程设计、施工等过程进行监督和管理,并承担相应的风险和责任,而承建单位主要承担施工质量和工期等方面的责任。在总承包合同中,总承包商承担了更多的风险和责任,需要对工程的整个过程进行管理和监督。
总之,施工合同和总承包合同在合同主体、分包情况、合同范围和风险责任等方面有所不同,业主在选择合同形式时应根据项目的实际情况和需求进行选择。
对,没有施工许可证是无权签订施工承包合同的,所以一定要在签订合同前办理施工许可证,有施工许可证说明具有施工所需的资质,符合和达到施工的相关要求和标准,具备了施工的技术能力,这样才可以去签施工承包合同,不然没看到施工许可证人家也不会和你鉴承包合同。
分公司不能签方工总承包合同,因为任何一个分公司都不能参加投标,所以不能签施工总承包合同。
WWw.517338.CoM麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
13524672021
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态